三门县老旧小区改造工程（法院集资房、法院后小区、两路拆迁安置房） （三门县老旧小区改造工程（法院集资房、法院后小区、两路拆迁安置房））
发布时间：2022/04/26

  • 项目基本信息
  • 招标文件预公示
  • 招标公告
  • 澄清或修改公告
  • 开标结果公告
  • 中标候选人公示
  • 中标结果公示
  • 合同公告
  • 履约验收公告
  • 招标项目编号 三招建备2022-026 招标项目名称 三门县老旧小区改造工程（法院集资房、法院后小区、两路拆迁安置房）
    标段编号 A3310221110000843001001 标段名称 三门县老旧小区改造工程（法院集资房、法院后小区、两路拆迁安置房）
    招标组织形式 委托招标 招标方式 公开招标
    评审方式 资格后审 招标项目类型 三门县老旧小区改造工程（法院集资房、法院后小区、两路拆迁安置房）
    招标人 三门县市政公用工程建设事务中心
    联系人 三门县市政公用工程建设事务中心 手机号码 18258004048
    招标代理机构 浙江省三门县工程建设监理有限公司
    联系人 浙江省三门县工程建设监理有限公司 手机号码 13968521568
    招标内容与范围 本工程位于三门县海游镇，工程内容包括施工图范围内的外立面改造、电气、消防设施、绿化、道路、排水、立管等工程。
    标段内容 本工程位于三门县海游镇，工程内容包括施工图范围内的外立面改造、电气、消防设施、绿化、道路、排水、立管等工程。

  • 关于三门县老旧小区改造工程（法院集资房、法院后小区、两路拆迁安置房）的招标预告

    三门县老旧小区改造工程（法院集资房、法院后小区、两路拆迁安置房）

    招标文件预公示

    1、招标条件

    本招标项目三门县老旧小区改造工程（法院集资房、法院后小区、两路拆迁安置房）已由三门县发展和改革局以 三发改审〔2021〕156号批准建设，建设资金来自于财政拨款，招标人为三门县市政公用工程建设事务中心，项目集中统一管理人为三门县基础设施投资有限责任公司，招标代理机构为浙江省三门县工程建设监理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

    2、项目概况与招标范围

    项目概况：工程内容为施工图范围内的外立面改造、电气、消防设施、绿化、道路、排水、立管等工程，工程建设地点三门县海游街道内。

    本工程招标范围为：工程内容为施工图范围内的外立面改造、电气、消防设施、绿化、道路、排水、立管等工程，工程建设地点三门县海游街道内。

    招标人提供的施工图纸范围内及工程量清单中所包含的所有施工内容。

    预算审核价：人民币6500404元。

    计划工期：不超过180日历天（投标人在投标文件中必须合理明确工期天数）。

    3、投标人资格要求

    3.1 本次招标要求投标人须具备：

    （1）投标人资格：房屋建筑工程工程施工总承包三级及以上资质。

    （2）项目负责人：具备建筑工程专业注册建造师二级及以上，无在建工程。

    3.2 本次招标不接受联合体投标。

    4、发布公告的媒介

    本次招标公告同时在三门县公共资源交易网（网址：http://jyzx.sanmen.gov.cn/）和浙江省公共资源交易服务平台www.zjpubservice.com上发布。

    5、公示意见的回复

    各投标单位及专家提出修改意见和建议的，请于2022年05月07日17时前（节假日除外）将书面材料密封后送（或邮寄）至浙江省三门县工程建设监理有限公司，同时将书面材料的电子文档发送至以下信箱65617693@qq.com。联系电话：0576-83325775联系人：丁先生。招标人对逾期送达的的意见、建议书恕不接受。

    6、合格的修改意见和建议书要求

    1、投标单位提出修改意见和建议的，书面材料须加盖单位公章和经法人代表签字确认，是授权代理人签字的，必须出具针对该项目的法人代表授权书及联系电话。

    2、专家提出修改意见和建议的，须出具本人与该项目相关专业证书复印件及联系电话。

    3、各投标单位及专家提出修改意见和建议内容必须是真实的，并附相关依据，如发现存在提供虚假材料或恶意扰乱招投标正常秩序的，一经查实将提请有关管理机构，列入不良行为记录。

    7、联系方式

    招 标 人：三门县市政公用工程建设事务中心

    联 系 人： 鲍子威

    联系电话：18258004048

     

    项目集中统一管理人：三门县基础设施投资有限责任公司

    联 系 人：陈先生                 

    电  话： 0576-83318520

     

    招标代理机构：浙江省三门县工程建设监理有限公司

    联 系 人：丁先生

    电    话：0576-83325775/13958533735

     

    招标人：三门县市政公用工程建设事务中心

    项目集中统一管理人：三门县基础设施投资有限责任公司

    招标代理机构：浙江省三门县工程建设监理有限公司

    行业主管部门：三门县住房和城乡建设局

    2022年05月05日

    相关附件：
    招标文件预公示.pdf
    三门县老旧小区改造工程（法院集资房、法院后小区、两路拆迁安置房招标文件2022.4.26.docx

  • 关于三门县老旧小区改造工程（法院集资房、法院后小区、两路拆迁安置房）的招标公告

    三门县老旧小区改造工程（法院集资房、法院后小区、两路拆迁安置房）

    招标公告

    1、招标条件

    本招标项目三门县老旧小区改造工程（法院集资房、法院后小区、两路拆迁安置房）已由三门县发展和改革局以 三发改审〔2021〕156号批准建设，建设资金来自于财政拨款，招标人为三门县市政公用工程建设事务中心，项目集中统一管理人为三门县基础设施投资有限责任公司，招标代理机构为浙江省三门县工程建设监理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

    2、项目概况与招标范围

    项目概况：工程内容为施工图范围内的外立面改造、电气、消防设施、绿化、道路、排水、立管等工程，工程建设地点三门县海游街道内。

    本工程招标范围为：工程内容为施工图范围内的外立面改造、电气、消防设施、绿化、道路、排水、立管等工程，工程建设地点三门县海游街道内。

    招标人提供的施工图纸范围内及工程量清单中所包含的所有施工内容。

    预算审核价：人民币6500404元。

    计划工期：不超过180日历天（投标人在投标文件中必须合理明确工期天数）。

    3、投标人资格要求

    3.1 本次招标要求投标人须具备：

    （1）投标人资格：房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质。

    （2）项目负责人：具备建筑工程专业注册建造师二级及以上，无在建工程。

    3.2 本次招标不接受联合体投标。

    4．招标文件的获取

    4.1本工程实行资格后审，凡有意参加投标者，于公告发布之日起，可通过“三门县工程建设电子交易平台”（网址：www.smztb.com）自行下载招标文件、工程量清单、投标工具和施工图纸。

    4.2投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

    4.3本次招标采用“ 杭州品茗信息技术有限公司”提供的全流程招、投、开、评标工具。未在“三门县工程建设电子交易平台”注册及未领取CA锁的单位，请参照《三门县公共资源电子交易平台企业网上注册登记操作示意卡》自行网上注册并核验通过，见三门县公共资源交易网“下载中心”。CA锁办理请前往“三门县公共资源交易专用数字证书用户自助申报系统”自助办理（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/smxztb)。

    5、投标文件的递交

    5.1投标文件上传截止时间（投标截止时间，下同）为2022年05月31日09时00分，开标地点为三门县公共资源交易中心交易大厅（具体开标室见四楼电子屏幕）。本项目采用不见面开标形式，投标人无需到开标现场，电子投标文件上传至三门县工程建设电子交易平台，投标截止时间后对加密的投标文件进行远程解密，如远程解密遇有问题的请联系章宏涛13968512856。

    5.2逾期上传的或者未上传指定系统的，招标人不予受理。

    6、发布公告的媒介         

    本次招标公告同时在三门县公共资源交易网（网址：http://jyzx.sanmen.gov.cn/）和浙江省公共资源交易服务平台(www.zjpubservice.com)上发布。

    7、联系方式

    招 标 人：三门县市政公用工程建设事务中心

    联 系 人：鲍子威 

    电  话：18258004048 

    项目集中统一管理人：三门县基础设施投资有限责任公司

    联 系 人：陈先生               

    电  话： 0576-83318520

     

    招标代理人：浙江省三门县工程建设监理有限公司

    联  系  人：丁先生

    联系电话：0576-83325775/13958533735

     

    招标人：三门县市政公用工程建设事务中心

    项目集中统一管理人：三门县基础设施投资有限责任公司

    招标代理机构：浙江省三门县工程建设监理有限公司

    行业主管部门：三门县住房和城乡建设局

    2022年05月09日

     

    相关附件：
    签章后招标文件.pdf

  • 暂无信息

  • 关于三门县老旧小区改造工程（法院集资房、法院后小区、两路拆迁安置房）的开标情况

    三门县老旧小区改造工程（法院集资房、法院后小区、两路拆迁安置房）（三门县老旧小区改造工程（法院集资房、法院后小区、两路拆迁安置房））开标记录表

    开标时间：2022-05-31 09:00:00

    （一）唱标记录

    序号 投标人名称 密封情况 投标保证金(元) 投标报价 工期（日历天） 质量目标 项目经理
    1 台州万年建设工程有限公司 5970654 180 合格 陈玲娟
    2 台州市高安建设有限公司 5943744 180 合格 吴锡木
    3 台州锦腾建设工程有限公司 5971252 180 合格 王法永
    4 台州巨元建筑工程有限公司 5943744 180 合格 江家庆
    5 浙江强杭建设有限公司 5971252 180 合格 颜燕芳
    6 台州市泰辉市政工程有限公司 5971252 180 合格 何广芹
    7 台州新绿地生态环境工程有限公司 5972449 180 合格 宋晓卫
    8 浙江广聚建设有限公司 5972449 180 合格 翁剑
    9 台州大顺建设有限公司 5973645 180 合格 李燕
    10 浙江梅氏建设有限公司 5974243 180 合格 李伟
    11 台州国昌建筑工程有限公司 5974841 180 合格 胡永康
    12 台州竣阳建设有限公司 5976037 180 合格 郑振科
    13 浙江品臻建设有限公司 5956901 180 合格 李燕
    14 方岭建设有限公司 5957499 180 合格 朱程远
    15 浙江恒田建设有限公司 5958096 180 合格 张金旺
    16 台州精业建设有限公司 5958097 180 合格 卢建标
    17 浙江扬天建设有限公司 5959293 180 合格 袁洋波
    18 台州绿茵市政园林有限公司 5960488 180 合格 陈启照
    19 浙江宏谦市政园林工程有限公司 5960488 180 合格 郑瑶
    20 台州市新绿程园林景观工程有限公司 5961086 180 合格 连林林
    21 台州广建建设有限公司 5962880 180 合格 陈佩贞
    22 台州四野园林工程有限公司 5962880 180 合格 程微军
    23 浙江亚超建设股份有限公司 5976037 180 合格 李小燕
    24 浙江宝立建设有限公司 5977233 180 合格 叶培良
    25 台州中昱建设有限公司 5977233 180 合格 林航星
    26 台州标邦建设有限公司 5978429 180 合格 黄金卫
    27 台州市高美装潢有限公司 5979625 180 合格 梁太方
    28 台州市祥晖建设工程有限公司 5980223 180 合格 陈俊健
    29 浙江博闻电力科技股份有限公司 5944940 180 合格 于炜煜
    30 浙江立亚建设集团有限公司 5944940 180 合格 周骞
    31 浙江浩博建设有限公司 5945538 180 合格 王琼
    32 浙江腾远建设有限公司 5946136 180 合格 何才东
    33 台州市鑫能建设有限公司 5948528 180 合格 林智巧
    34 台州旭升市政工程有限公司 5948528 180 合格 陆文杰
    35 浙江省三门宏宇建筑工程有限公司 5949126 180 合格 陈斌
    36 台州台盛建设有限公司 5949724 180 合格 叶祥
    37 台州方园建筑安装工程有限公司 5949724 180 合格 王星金
    38 中岭建设集团有限公司 5950322 180 合格 叶小焕
    39 天台恒远建设有限公司 5964076 180 合格 陈福宇
    40 台州金环建设有限公司 5965272 180 合格 李锋
    41 浙江矗立建筑装饰工程有限公司 5966468 180 合格 黄明志
    42 浙江巨光建工集团有限公司 5966468 180 合格 潘文友
    43 博崛建设有限公司 5967066 180 合格 黄宇
    44 浙江全立建设工程有限公司 5967664 180 合格 裘德正
    45 浙江卓强建设有限公司 5968860 180 合格 陈苍德
    46 浙江大源建设有限公司 5969458 180 合格 肖玲丽
    47 浙江喻鼎建设有限公司 5970056 180 合格 项承涛
    48 台州堾和工程建设有限公司 5970056 180 合格 卢迎春
    49 浙江省台州市第六建筑工程公司 5932979 180 合格 杨克军
    50 浙江佳日建设工程有限公司 5933577 180 合格 林超
    51 浙江舜士建设有限公司 5934175 180 合格 何玲燕
    52 台州建宇建设股份有限公司 5934773 180 合格 黄新木
    53 临海市广安建筑工程有限公司 5934773 180 合格 余晶晶
    54 浙江五联建设有限公司 5935371 180 合格 刘福正
    55 浙江昌杰建设有限公司 5935371 180 合格 苏灵超
    56 浙江天禹水电建设有限公司 5935969 180 合格 陶泽
    57 台州市黄岩鑫业建筑工程有限公司 5936567 180 合格 辛曦
    58 台州市森磊环境建设有限公司 5937165 180 合格 牟宣标
    59 台州通达建设有限公司 5950920 180 合格 叶丽娜
    60 浙江万和建设有限公司 5950920 180 合格 姜霞君
    61 浙江鼎兴建设有限公司 5951518 180 合格 乐逢吉
    62 浙江汪洋建设有限公司 5952116 180 合格 金群峰
    63 浙江三门市政工程有限公司 5953312 180 合格 朱惠囡
    64 浙江天赢建设有限公司 5954508 180 合格 徐云霄
    65 浙江大道建设工程有限公司 5954508 180 合格 虞小军
    66 台州博弘建设有限公司 5954508 180 合格 罗雪清
    67 浙江银腾建设有限公司 5924607 180 合格 周赢
    68 台州市升日建设有限公司 5955106 180 合格 阎以亮
    69 台州卓奥建设有限公司 5925803 180 合格 齐勤巧
    70 浙江辰星建设有限公司 5956901 180 合格 陈健
    71 台州龙翔建设有限公司 5926999 180 合格 段小四
    72 台州联扬建设有限公司 5928195 180天（日历天） 合格 冯银军
    73 浙江省三门县华侨企业建筑有限公司 5928195 180 合格 任开欢
    74 浙江泰禾建设有限公司 5929391 180 合格 徐晨晔
    75 浙江宇洋建设有限公司 5929989 178 合格 卢荣英
    76 台州耀达环境工程有限公司 5930587 180 合格 梅仪海
    77 台州市康程建设工程有限公司 5931185 180 合格 薛民
    78 三门中诚建设有限公司 5931783 180 合格 张马燕
    79 浙江鼎盛建筑工程有限公司 5921616 180 合格 李先荣
    80 台州博荣建设有限公司 5922214 180 合格 叶伟波
    81 台州云润市政园林工程有限公司 5922812 180 合格 陈伟
    82 浙江旭达建设有限公司 5923410 180 合格 李益平
    83 浙江荣合建设有限公司 5937763 180 合格 杨晓洋
    84 浙江雲鹏建设工程有限公司 5924009 180 合格 陈王伟
    85 浙江慷诺建设集团有限公司 5938959 180 合格 周娟
    86 浙江绿美建设有限公司 5938959 180 合格 应有利
    87 浙江鼎昕建设有限公司 5940156 180 合格 郑宇
    88 台州潇远建设股份有限公司 5941352 180 合格 华志鹏
    89 台州伟力建设有限公司 5941352 180 合格 陈福连
    90 台州宏丰建设有限公司 5941950 180 合格 陈蒙
    91 台州崇泰建设有限公司 5942548 180 合格 杨志颖

  • 关于三门县老旧小区改造工程（法院集资房、法院后小区、两路拆迁安置房）(招标项目)三门县老旧小区改造工程（法院集资房、法院后小区、两路拆迁安置房）(标段)的中标候选人公示

    三门县老旧小区改造工程（法院集资房、法院后小区、两路拆迁安置房）中标候选人公示

     

    三门县老旧小区改造工程（法院集资房、法院后小区、两路拆迁安置房），备案登记号：三招建备2022-026号，于2022年05月31日开标，经评审，结果公示如下，公示期限自2022年05月31日至2022年06月06日止。

    名次

    中标候选人

    投标报价

    （元）

    质量目标

    工期

    （交货期）

    项目负责人

    备注

    姓名

    证书名称和编号

    台州广建建设有限公司

    5962880

    合格

    180

    陈佩贞

    浙 233050716962

    中标候选人业绩：

    1、资格条件业绩

    业绩证明对象

    业绩名称

    建设单位（项目业主）

    与评审相关的时间、规模、技术指标及其他要求

    备注

    /

    /

    /

    /

    /

    2、评分业绩

    业绩证明对象

    业绩名称

    建设单位（项目业主）

    与评审相关的时间、规模、技术指标及其他要求

    备注

    /

    /

    /

    /

    /

    否决投标及其依据：

    序号

    被否决投标单位

    被否决原因

    否决投标的依据

    备注

    1

    台州鑫洋市政建筑有限公司、台州鑫安建设有限公司、台州东鹏建设有限公司

    未提供投标保证金相关材料

    评分办法3.1.1条款

    2

    温州谦全建设有限公司、台州万达建筑工程有限公司、台州广途建设有限公司、浙江新朗建设有限公司、台州市华广建设有限公司、浙江振鑫建设有限公司、台州市晟宇生态环境工程有限公司、浙江天汇市政工程有限公司、浙江辽原建设有限公司、浙江华川建设有限公司、浙江华呈建设工程有限公司

    投标保证金相关材料提供材料不齐全，未提供电子保函

    评分办法3.1.1条款

    3

    台州国丰建设有限公司

    未提供公司资格证书

    评分办法3.1.1条款

    4

    台州大丰建设有限公司

    项目经理在建

    评分办法3.1.1条款

    异议受理单位： 三门县市政公用工程建设事务中心  ，受理电话：   18258004048    

    投诉、举报受理部门：三门县公共资源交易管理办公室  ，受理电话：    0576-83325699  

    三门县市政公用工程建设事务中心

    浙江省三门县工程建设监理有限公司

    2022年05月31日

     

    相关附件：
    中标候选人公示.pdf

  • 关于三门县老旧小区改造工程（法院集资房、法院后小区、两路拆迁安置房）的中标结果公告

     

     

    关于三门县老旧小区改造工程（法院集资房、法院后小区、两路拆迁安置房）的中标结果公告

     

    项目编号：三招建备2022-026

     

     

    三门县老旧小区改造工程（法院集资房、法院后小区、两路拆迁安置房）于2022-06-09在公共资源交易网上发布了中标候选人公示，公示期为2022-06-09至2022-06-14。公示期间无投诉质疑，现对本次招标的中标结果公告如下：

     

    中标人 中标价 其他
    台州广建建设有限公司 5962880 (三招建备2022-026)三门县老旧小区改造工程（法院集资房、法院后小区、两路拆迁安置房）

     

    招标人：三门县市政公用工程建设事务中心

     

    招标代理机构：浙江省三门县工程建设监理有限公司

     

     

     

  • 合同名称 三门县市政公用工程建设事务中心三门县老旧小区改造工程（法院集资房、法院后小区、两路拆迁安置房）招标合同
    招标人 三门县市政公用工程建设事务中心 合同编号 三招建备2022-026
    中标人 台州广建建设有限公司 合同金额 5962880.0000
    签署时间 2022/6/12 0:00:00 合同期限 180
    质量要求 合格
    合同主要内容 详见施工合同

  • 暂无信息